答辩状范文离婚（第1篇）

　　璐璐：

　　我最亲爱的宝贝!

　　我依然清晰的记得，20xx年6月29日早上九点多在妇产科大厅，一护士小姐高声唤道：“家属。”话音刚落，我已冲上去，那是我第一次看到你。仿佛昨天刚刚抱着的婴孩时的你入怀，沉浸于为人父的快乐，而今天你已经成长为娇小可爱，聪明伶俐的美丽小姑娘。你的成长感动着我们，我们注视着你的每一个成长脚印，说话、迈步、跌倒、走路、奔跑、微笑、哭泣、思考、生气、歌唱、舞蹈、讲述、倾听。

　　这些都是上天一点一点赐予我们的安慰和惊喜!如今，宝贝璐璐，你明天就要上幼儿园了，这对我来说是件大事，今晚我失眠了!我的心情既担心又兴奋，我为你能否接受一天见不着妈妈、奶奶、爷爷而担心。太多太多的担心。但我的内心还有许多期盼与兴奋;为宝贝儿即将可以独立面对生活而兴奋;为宝贝不久就能学习更多的知识和技能而兴奋，太多的期盼和喜悦交织。

　　前几天妈妈告诉我，当面试你的幼儿园老师问你：“大西瓜切好后分给谁吃?”你回答说：“分给妈妈、奶奶、爷爷吃。”唯独没有分给爸爸吃，我听后非常心酸和难过。但宝贝我不怪你，因为在过去的三年多时间，我比较少陪伴在你身边，经常是早上我出门你还在睡觉，，晚上回家你又已睡着。现如今我更少陪在你身边了，每次回家看到你那些许陌生的眼神，我的愧疚感油然而生。但爸爸要告诉你：爸爸永远都爱你，也永远都会守护你，你的成长，爸爸始终都会关注!今天傍晚，我们送你到幼儿园再次熟悉环境，你还会带领我和妈妈参观你的幼儿园，我们跟在你后面，感觉你真的长大了!

　　虽然你还不太懂如何脱裤子解大小便，虽然你还不是太懂如何自己吃饭，虽然你还不太懂穿衣服穿裤子，虽然你还任性、调皮。可是，亲爱的宝贝，你已经长大了，这个世界甚至身边的所有人都不会围着你转，你必须去适应这个世界。

　　宝贝璐璐，爸爸妈妈即将要把你这只羽翼尚未丰满的小鸟送去那片天空学飞了。

　　也许你会孤独，

　　别怕，

　　爸爸妈妈会在你身后做你坚强的支撑;

　　也许你会恐惧，

　　别慌，

　　爸爸妈妈关注你的眼神一刻都不会离开你;

　　也许你会感到暂时的陌生与无助，

　　孩子

　　千万别失望和放弃，

　　那只是光明前夜很短暂的黑暗!

　　成长道路上的一道小小的坎儿，我们回陪你一起穿越!

　　明天，迎接你的，将是幸福的曙光。

　　请相信我们，相信你自己，你一定是最棒的宝宝。可爱的小公主，爸爸期待你明天背上小书包，哼哼唱唱去开始你认识的第一个学习阶段的日子，那一定会是美好幸福的日子。

答辩状范文离婚（第2篇）

　　尊敬的老师：

　　您好!

　　老师，能与您朝夕相处的时间已经不多了，随着离别的日子越近，我们的师生情也越来越浓。

　　做了您两年的学生，我一直觉得您爱布置很多作业，还爱发脾气，因为这两个坏毛病，难免有时我会记恨您。也许是日久生情吧!也或许是您的脾气好多了，作业也少多了，与我们的沟通也越来越多。渐渐地，您和我们之间不像老师和学生，倒像是朋友和朋友般和谐。

　　老师，您就像春雨，滋润了我们的心田;您就像蜡烛，照亮了我们的人生;您就像园丁，培育着我们幼小的心灵。

　　十年树木，百年树人;插柳之恩，无以为报。即将离别的我，只有默默地为您祝福。

　　愿您

　　青春永驻 笑口常开

　　您的学生：

　　20xx年2月14日

答辩状范文离婚（第3篇）

　　答辩人：×××，男，19**年*月*日生，汉族，××乡××行政村××自然村人。现为××乡××小学教师。电话：139********

　　被答辩人：×××，女，19**年*月*日生，汉族，××乡××行政村××自然村人。

　　答辩人就原告×××诉我离婚纠纷一案，现答辩如下：

　　一.答辩人同意原告的离婚请求

　　1.原告称答辩人在婚前对婚史隐瞒而欺骗她，这与事实不符。

　　2.婚后至2007年3月，原告一直随我在校生活，2006年国庆长假原告也未曾回家。此事可由××乡××小学原任校长×××作证。

　　3.2007年3月原告带着身孕无故出走，我抛下工作四处走访亲友，历时两月之久才将原告找到平凉市，此时，原告已有离婚念头，故原告娘家人无理要求我写下不再打骂的保证，他们认为我会不写从而达到他们离婚目的，但我年龄偏大，更无一个子女，只能依从。

　　4.更令人可恨的是，原告于2008年4月抛弃5个月大且正在哺乳的亲生骨肉无故离家，随后答辩人及其68岁的父亲多次催叫未果。从此，可怜的小生命便吃上了害人不浅的。

　　5.原告与我结婚而收取财物属欺诈行为，事实如下：①原告与我结婚时，娘家给原告连一分钱财物也没赠送，只送了一台十八年前的老缝纫机。②原告与我婚后多次探望其前婚所生儿子，这本无可厚非，我也积极大力支持。但令人费解的是2006年刚放暑假，原告无事生非借故去了娘家，第二天我找到娘家，娘家人谎称未见，我便赶往泾川县××乡××村赵××家，结果原告与前夫合家吃饭并洗了大量衣物。③同年9月原告与娘家人及其娘家亲戚到前夫家给其儿子大过生日(当时我也给原告准备了衣服学习用品等)。④如前“一.3”所述，逼我写下“不打骂保证”试图叫我无功而返。⑤原告前夫在原告父亲去世一周年之际也前来吊唁。

　　综上所述，原告利欲熏心，财迷心窍，还想再借婚姻大收财物，显而易见，我极力维系已经无望，故同意解除婚姻关系。

　　二.儿子由答辩人抚养

　　1.答辩人6代单传，且已超过法定婚育年龄，更无其他子女。

　　2.原告今年36岁，年轻有为，尚在法定婚育年龄。

　　3.原告生性多疑，脾气暴躁，喜怒无常，心底不善，能弃5个月大的亲生骨肉于不顾，足见其残忍程度。

　　4.原告弃亲生骨肉5年来，未打一个电话，未捎一件衣物，未买一件玩具，未过一次生日。试问：何谈思念?何谈疼爱?何谈感情?何谈抚养?

　　5.原告对其亲生的两个儿子，如前所述，态度情感截然不同，有着天壤之别，答辩人要问：这种现象说明了什么?

　　综上所述，原告抚养我儿乃天理不容!

　　三.答辩人债务成因

　　1.我家曾在20世纪70年代贷款130元(后附借还条据5张)。

　　2.我家曾在20世纪80年代贷款500元(后附借还条据13张)。

　　3.我家曾在20世纪90年代贷款3710元(后附借还条据23张)。

　　4.我于2002年贷款600元，于2008年1月8日还清，本息合 计934.49元(后附借还条据3张)。

　　5.2003年3月，××乡教师×××说骑摩托车碾断一小孩双腿， 为救人于水火，我便以工资折作抵押为其贷款1万元，谁知他诈骗钱财后弃工作而逃。我四处借钱，再加工资，于2004年4月还清，本息合计10523.04元(当年受骗人还有×××、×××等，此事××信用社×××等很多人可以作证，后附借还条据4张)。

　　6.原告与我结婚时，我不但无任何积蓄，且有少量借款，只能在亲朋好友处借钱归清财礼2万元而得以完婚，后因部分亲朋催要，无奈又于2007年3月贷款8000元，为了摆脱利息，我又东拼西凑于2008年1月还清贷款，本息合计8371.00元(后附借还条据4张)。

　　7.原告与我结婚时，已患子宫Ⅲ度糜烂，自2006年3月至12月，原告持续服药及定期输液，年底经查完全康复，随于2007年正月怀孕(原告为证)。

　　8.答辩人之子×××，于2008年正月在××县中医院以及××县人民医院连续住院25天(原告为证)。

　　9.答辩人之子×××，自2008年4月至2012年3月，历时4年奶粉未断(后附2011年5月2日15时46分44秒手机拍摄照片1张)。

　　10.答辩人之子×××，在2012年3月至5月间，经常发高烧、肚子疼痛难忍，先后在××卫生院、××卫生院、××县人民医院、平凉市人民医院及许多私人诊所治疗，未见效果，后于2012年5月18日至6月1日在庆阳市人民医院救治，经查是化脓性扁桃体炎，因拟行扁桃体切除术，当对其心脏功能检查时发现我儿患有先天性心脏病(后附检查报告及诊断证明2张)。

　　11.答辩人父母年事已高，更为不幸的是，在2010年10月，我唯一的妹妹因不堪忍受其丈夫的摧残而服毒自杀，这如晴天霹雳，本来就体弱多病的老人怎能承受得起如此沉重打击，无疑雪上加霜，至今疾病缠身，服药从未间断。另外，因我拿不出几万元的手术费，我母亲的手术可治之病至今搁放(后附检查报告及诊断证明4张)。

　　12.我家房屋修建于1985年，属土木结构，钻天杨椽，虫蛀十分严重，目前已成严重危房，因资金短缺，至今从未修缮(一看便知)。

　　13.答辩人对本人有过4次婚姻并不否认，请问：哪有不出钱就能取来媳妇的好事?

　　14.答辩人患有严重痔疮，只因拿不出昂贵的治疗费用而强忍疼痛，至今搁放(原告为证)。

　　综上所述，答辩人之家本来就不富裕，更无其它任何经济来源，尤其近几年来，老弱病残之矛盾十分突出，目前已形成5万元负债。单靠我一个人并不算高的工资，能够维持这样一个破碎不堪的家，而没产生过高的负债已实属不易，哪来原告所言12万存款之说?对于这样的家庭，稍有头脑之人便会认定：有债务属正常;有存款则反常。

　　四.关于夫妻共同财产、债务以及抚养费的问题

　　1.答辩人与原告平分5万元债务(借李××,3万，借张××2万)。

　　2.原告年轻力壮，正是打工好年华，近几年来，女性打工薪水高，

　　工种多，工作又好找，最差工作薪水已达2000元以上。原告离家已整5年，每年最低按1万元计算，现最少已有5万元存款。答辩人要求平均分配。

　　3.答辩人认为，就上述第2条理由，原告有责任更有能力承担孩子抚养费，具体数额望法院按有关法律条文予以裁决。

　　4.答辩人与原告所生之子×××，其满8周岁拟行心脏冠状动脉瘘管结扎术，满10周岁拟行扁桃体切除术，而更为重要的是我儿先心病之成因，原告有不可推卸的重大责任，原告承担部分医疗费用乃天经地义，责无旁贷，具体数额望法院按有关法律条文予以裁决。

　　5.原告无事生非，有意制造家庭矛盾，导致夫妻感情破裂，置答辩人及其幼小儿子于水深火热，弃我老小于不顾，给答辩人尤其是幼小的孩子造成极大伤害，致使今后的生活极度艰辛和痛苦，答辩人要求给予一定精神赔偿，具体数额望法院按有关法律条文予以裁决。

　　6.诉讼费用应由原告一人承担(理由：为何离婚?)。

　　以上答辩意见恳请法院予以采纳。

　　此致

　　20xx年4月30日

答辩状范文离婚（第4篇）

　　你好!

　　一封自己身体写给自己灵魂的信，想要写给自己的就是怎样面对人生中的困难和挫折。

　　你让我值得骄傲和自豪的是能微笑的面对失败。

　　我喜欢失败，因为失败让我成功，使得我在今后的每一次挫折和苦难面前敢于面对，战胜一切!在挫折和困难面前跟自己所说的一句话“没有你林勇过不去的火焰山，淌不过去的河”。

　　对于失败和成功这两个词，我最喜欢的还是“失败”，因为失败让我走向成熟，变得坚强!让我有了战胜一切困难和挫折的勇气和信心!

　　生命不止，奋斗不息。

　　祝:

　　身体健康万事如意

答辩状范文离婚（第5篇）

　　答辩人：潘××，男，xx年11月18日生，住xx市xx区×××街11号;

　　被答辩人：汤××，女，x年9月4日生，住xx市xx区×××54号504房。

　　被答辩人诉答辩人离婚纠纷一案，现提出如下答辩意见。

　　一、双方夫妻感情尚未破裂，婚前感情基础坚固，婚后相濡以沫风雨同路走过35个年头，夫妻感情深厚，并已共同将两个儿子抚养成人，答辩人不同意离婚。

　　答辩人与被答辩人双方于1968年相识恋爱，经过7年的相互了解和慎重考虑，两人于x年结婚(事实婚姻)，婚后感情很好，答辩人对被答辩人呵护备至，对与被答辩人所生的两个儿子疼爱有加。这一点，从每个月答辩人都将自己的全部收入交由被答辩人支配可以看出。所有认识答辩人的街坊邻里和亲戚朋友都认为答辩人和被答辩人是恩爱夫妻的典范。虽然在生活中两人偶有摩擦，但试问夫妻相处怎么可能没有矛盾?牙齿和嘴唇都有碰撞的时候!至于被答辩人提出答辩人有外遇，有嫖娼的行为，纯属子虚乌有捕风捉影之事!答辩人虽然因为经营生意得法，事业上平步青云，收入越来越丰厚，应酬也越来越多，由于陪伴家人的时间少了引起被答辩人强烈不满。可是答辩人并不像社会上流传的说法和被答辩人认为的那样：“男人有了钱就变化!”，答辩人的一颗心始终在被答辩人身上和在两个儿子身上，他最在乎的仍然是这个家庭!然而被答辩人全然不念夫妻之情和答辩人的牺牲，由于长期与社会脱节，为人变得敏感多疑，总是认为答辩人做了对不起她的事情，经常无理取闹，答辩人为了维系夫妻感情和家庭幸福仍旧一忍再忍!希望故答辩人认为双方婚前基础牢固、婚后感情和睦、两人的感情还没有完全破裂、还有和好的可能，答辩人不同意与被答辩人离婚，为了维护家庭的稳定和保护妇女、儿童的合法权益请法庭驳回被答辩人的离婚诉请，并尽全力向被答辩人做调解工作以使其与答辩人和好如初，遵循国家创建和谐社会的办案原则。

　　二、答辩人与被答辩人的夫妻共同财产的情况;

　　除被答辩人已经提交的夫妻共同财产的依据，尚有以下夫妻共同房产：

　　x年3月以被答辩人汤××的名义向xx市城市建设开发总公司购买的房产两套，地址分别是：

　　1、 xx市xx区×××街×××路×号楼×××房;

　　2、 xx市xx区×××街×××路×号楼×××房;

　　以上房产均由被答辩人于x年7月5日以￥580,000元的价格转让,有进账单为证。

　　三、答辩人与被答辩人的夫妻共同债务的情况;

　　答辩人名下股票现值￥980,000元，其中￥400,000元是由黄×出借的,属婚姻关系存续期间夫妻共同债务。

　　四、子女抚养权归谁所有的问题。

　　答辩人与被答辩人的两位儿子均已成年，不存在抚养的问题，故不在本案中要求进行处理。

　　此致

　　xx市荔湾区人民法院

　　答辩人：

　　x年6月30日

答辩状范文离婚（第6篇）

　　答辩人：李某某，男，19____年__月__日出生，汉族，住北京市大兴区______号楼__单元______室，电话：________

　　被答辩人：姚某某，女，19____年__月____日出生，汉族，住北京市大兴区______号楼__单元______室，电话：________

　　答辩人就被答辩人诉我离婚纠纷一案，提出答辩如下：

　　一、答辩人与被答辩人夫妻感情较好，并不存在起诉状中所称的感情破裂。

　　(一)答辩人与被答辩人夫妻系自由恋爱，有感情基础;

　　被答辩人在起诉状中称：我与被告与19____年__月__日经自由恋爱登记结婚。该陈述符合实际情况，正因为答辩人与被答辩人性格相近，爱好相同，才共同组建了家庭，一起经历了十几年的风风雨雨，直到现在答辩人仍深爱着被答辩人。答辩人对被答辩人提出的离婚诉讼深感惊讶。

　　(二)、答辩人与被答辩人共同生活中，一直和睦相处。

　　答辩人认为原告在诉状是谈到的夫妻经常吵架，不是事实，吵架不是没有，但一没有经常吵，二没有影响到夫妻感情。被答辩人在诉状中称答辩人不务正业，与实际情况不符。答辩人为了家庭，为了孩子，一直在北京数字通诚电子商务中心努力工作，自己辛苦劳累，从来没有怨言，怎么能说答辩人不务正业呢?

　　(三)被答辩人在诉状中称答辩人在外乱找女人，对家庭不负责任，于实际情况不符合。

　　可能是因为答辩人与被答辩人沟通不够，导致被答辩人猜疑答辩人在外面有别的女人，从而提起离婚诉讼。答辩人愿意与被答辩人通过交流沟通，相互体贴，相互理解，消除彼此之间的误会。

　　二、答辩人恳请人民法院综合考虑本案事实，结合法律规定，判决不准被答辩人与答辩人离婚

　　(一)被答辩人与答辩人夫妻关系的现状是虽有微小矛盾但属于夫妻正常闹别扭，远未达到夫妻感情彻底破裂、确已破裂的程度。

　　(二)女儿李颖杰尚未成年，离婚会对孩子的身心造成巨大的伤害，不利于孩子的成长。

　　(三)本案被答辩人有和好的愿望，也有和好的可能。

　　由此看来，本案被答辩人与答辩人闹离婚仅仅是正常的夫妻生活锅碗瓢勺交响曲中的一个小插曲，是几乎每对夫妻都有可能碰到的"槛"!答辩人相信，只要合议庭能够根据案件事实，结合法律规定，辅以耐心细致的说服工作，是能够化解被答辩人与答辩人的"疙瘩"，帮助被答辩人与答辩人迈过这道"槛"的!从而也维护了一个本来不该解体的家庭。

　　综上所述，被答辩人对答辩人的诉讼请求没有事实和法律根据，请求人民法院保护答辩人的合法权益，驳回被答辩人对答辩人的诉讼请求，判决不准被答辩人与答辩人离婚。上述答辩意见，请法院采纳。

　　此致

　　北京市大兴区人民法院

　　答辩人：

　　20____年__月__日

答辩状范文离婚（第7篇）

　　尊敬的家长:

　　您好! 首先，第二轻工业学校在对于您一直以来在学校的建设和发展所给予的关注和帮助致以亲切的问候及崇高的敬意!为使学生过一个愉快、安全的劳动节假期，请您配合学校认真落实好以下工作:

　　放假时间:20xx年4月27日--5月4日，5月4日晚自习正常进行。(27、28日的课程学校将会择期补课，4日返校是为方便学生错峰返校)宿舍封楼时为4月27日中午12:00至5月3日中午12:00;学校原则上要求xx省内的学生务必回家，xx省外和有特殊情况没有回家的学生可以住校，放假期间学生不得提前返校。在合家欢聚的同时，家长别忘了学生的安全和健康。请认真做好以下几个方面工作:

　　1.请家长通过多种途径了解子女在校学习和生活等方面的表现情况，主动与班主任老师保持沟通与联系，形成家校合力，共同教育好您的孩子(若家长联系电话变更请及时告知班主任)。

　　2.加强安全教育，确保交通安全。放假前学校已对学生进行交通安全教育，教育学生自觉抵制不安全交通行为，家长也应关注子女乘坐的车辆，加强对子女安全方面的教育。

　　3.天气逐渐变热，溺水又进入高发季，希望广大家长务必增强安全意识和监护意识，切实承担监护责任，加强对孩子的教育和管理，教育学生不得私自到到江、河、湖、海等危险水域嬉戏、游玩，避免发生溺水事故。

　　4、天气变热防火工作不容忽视，教育孩子注意做好预防火灾工作注意消防安全。

　　“五一”放假后，学生的作息时间有变化。每天上午的作息时间照旧，下午上课时间调整为14:30正式上课。

　　最后，祝全体家长身体健康，节日愉快，万事如意! 希望同学们平平安安回家，高高兴兴度假，安安全全返校。

　　xx学院

　　20xx年4月30日

答辩状范文离婚（第8篇）

　　债权人：中商园林绿化工程有限公司(下简称乙方)

　　法定代表人：王，联系电话：

　　债务人：投资控股集团有限公司

　　办公地址：朝阳团结湖xx市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心35层，法定代表人：王，联系电话：

　　债务人：新业房地产开发有限公司(下简称甲方)

　　办公地址：xx市丰县路2号公寓x号楼xx室

　　法定代表人：王，负责人：石

　　联系电话：

　　催告事项：

　　甲方与乙方之间，因承包工程合同施工工程款、违约赔偿(共计：1303.8916万元减去甲方已付工程款153万元还欠1173.89万元及因甲方责任造成的其他直接经济损失160万元，总计：1333.89万元)的支付事项，现告知甲方依法支付劳务合同工程款。

　　事实与理由：

　　因双方自x年4月初开始，以口头协议由乙方为甲方进行工程基础施工，在5月份一期工程结束。6月份甲方又让乙方继续施工，清理工程场地一切障碍物生活垃圾等(证据二)。因乙方投入大量的资金和工程机械、劳务民工。所以，乙方要求甲方支付施工工程款，在 x年7月20日，甲方才与为乙方出具第一期工程量及价格确认单(证据三);补签了《劳务施工合同》(证据四)。 合同签订后，甲方要求乙方继续按之前的口头协议施工，为此甲方为乙方出具了工程量及工程价目核算标准《承诺书》(证据五);在乙方继续履行施工合同至x年10月12日，因甲方施工许可手续原因，被主管部门责令停工(证据六)。 因此，造成乙方无辜停工，依照相关法律甲方应对乙方因停工造成的损失。在施工过程中，乙方工程量有甲、乙双方工程主管工作人员测量确认(证据七);以及土石方工程阶段性收方高程图、工程测量、计算书等证据文件(证据八);此外，乙方还有土石方以外的零星施工部分(证据九)和围挡基础工程(证据十)。

　　甲方在没有与乙方协商解除合同，或者通过司法程序解除合同的情况下，居然雇佣涉黑组织使用暴力等手段，强行对乙方劳务工人进行伤害。为此，甲方故意制造违约责任，造成乙方重大经济损失，根据相关法律规定，甲方应承担乙方损失全部赔偿责任。

　　现乙方已经完成的工程量，结算部分及损失补偿费用共计：13038916.02元减去甲方已付工程款1530000元还欠1173.89万元见汇总表(证据十一)。

　　另外，在甲、乙双方没有依法结算工程款和终止劳务施工合同的情况下，工地的办公里价值10万元左右的合法财产无故丢失和乙方价值149万元的挖掘机被无故拖到工地外放火烧毁(证据十二)。甲方没有与乙方协商解除合同，或者通过司法程序解除合同，因此依照相关法律规定甲方必须承担非法侵占和涉嫌纵火的法律责任和损失赔偿责任。

　　就甲方应及时为乙方结算完成的劳务工程款，及一切责任范围内的损失款项(工程款+合同违约损失-已经结账部分= 1173.89万元;非法侵占10万元+挖掘机150损失=160万元，总计：1333.89万元)一事，现郑重告知甲方，立即支付劳务合同义务、并依法赔偿因甲方恶意违约造成乙方的其他直接经济损失。

　　抄送：投资控股集团有限公司

　　新业房地产开发有限公司

　　中商园林绿化工程有限公司

　　x年5月19日

答辩状范文离婚（第9篇）

　　远方的李同学：

　　你好！

　　你们那有社团活动吗？我想：你们一定没有吧。那么我就来说说我学校里的社团活动吧。

　　社团活动是最近刚刚组织的，是依照自己的兴趣进入某个社团，社团有多种多样比如轮滑社团、机器人社团、羽毛球社团其中我参加的是象棋社团。我就来说一说象棋社团吧，象棋社团是一个教你走象棋的社团，老师教我了许多残局和象棋的说法，比如炮四平五，马二进三等。对了，忘记说残局了，其实就是象棋走到快分出胜负时，要让负的一方变成胜的一方，这就是残局。对了，今天我们社团举行了一次象棋比赛，名字叫车轮战，是一个老师对战很多名学生。我也是其中一分子，我走了一步，以为这一步能让老师的棋子会少很多，可惜我太高估自己的水平了，我的那一步竟然被老师给利用了，困住了我的两名大将车和炮，可怜的我只剩下一只马了，最后我就轻而易举的被老师给打败了。

　　象棋社团不我教会了我怎样走象棋，还让我结交了几个新朋友，比如谢经纬我和谢经纬比了一次象棋，他被我打得落花流水，我的班级里的冯伟峰也比了一次，他是比较强的，可是他一不小心被我吃了车、炮、和两只马。那情况，真是惨不忍睹呀！最后我战胜了冯伟峰。但是，我也有马失前蹄的时候，有一次，我看见象棋社团里有一个小个子同学，我看他个子不大好像是低年级的学生就小瞧了他，结果是大败而归啊！呵呵，我的介绍到此也结束了，下次我们再谈吧。

　　敬祝

　　成绩天天向上

　　柴

　　20xx年12月25日

答辩状范文离婚（第10篇）

　　答辩人：，男，，汉族，住址，身份证号：。

　　被答辩人：，女，，汉族，住址，身份证号：.

　　答辩人与被答辩人离婚纠纷一案，答辩人特提出如下答辩意见：

　　一、答辩人与被答辩人感情并未破裂，不符合离婚的法定条件，被答辩人诉称的离婚理由纯属捏造，不成立

　　(一)我与被答辩人夫妻感情一直很好，被答辩人诉称与我夫妻感情彻底破裂，不是事实，请求依法驳回被答辩人的离婚诉讼请求

　　答辩人与被答辩人于x年相识，后经一年多的热恋，我们加深了彼此之间的了解，x年年底，我们步入了婚姻的殿堂，婚后双方夫妻感情一直较为融洽，双方一直和睦相处，相亲相爱，相敬如宾，在生活上相互关心，精神上相互鼓励，夫妻感情一直非常好!

　　特别是x年07月23日女儿出生以后，我们又有了爱情的结晶，我们的家庭生活更加和睦、美满。后又于x年1月7日生育儿子。另外，我家里还为我们出钱承接了被答辩人转手的玉器店，齐心协力地进行经营活动，生意做得红红火火，日子也过得红红火火，一家四口人其乐融融。为了养家糊口，我努力在外打工挣钱，工资卡也一直交给被答辩人保管。我父母与被答辩人相处也非常的好，从没有要求被答辩人干什么活，家庭关系也一直非常和睦。

　　我与被答辩人是经过充分了解后自愿登记结婚，婚后已经建立了深厚的夫妻感情，并育有子女。对于被答辩人提出的离婚诉讼请求，我经过深思熟虑，为了给孩子一个完整的家，我坚决不同意被答辩人的离婚诉讼请求。

　　(二)被答辩人诉称的离婚理由纯属捏造杜撰的不实之词，完全不成立。主要列举以下几点：

　　1、被答辩人诉称双方之间性格差异较大，时常因生活琐事发生争执、吵架，不属实

　　答辩人与被答辩人于x年认识并逐渐熟悉，双方经过长时间的自由恋爱，逐渐建立起深厚、真挚的感情。经过婚后多年的充分认识、了解，感情基础更加牢固，婚后夫妻感情非常好。

　　2、被答辩人在起诉状中说答辩人常常酗酒滋事、并以跳楼自杀相威胁，完全是杜撰的谎言

　　答辩人更是洁身自好，将打工等收入全部交给了别答辩人，没有多余的闲钱与别人喝酒，而且也不爱喝酒，故从不喝酒，更没有酗酒滋事。被答辩人所诉称的以跳楼自杀相威胁更是无中生有。

　　3、系主要由答辩人家人出资经营，被答辩人诉称完全是在捏造事实

　　答辩人与被答辩人结婚后，我家里人想为我及被答辩人谋个营生，我们便一起打算开一家店。x年，刚好被答辩人叔叔李占武在康德有个玉器店向外转让，价格12万。我们家里存款3.5万、我姐出2.6万、姨姨1万、同学1万、舅舅2万、我有存款8000元，共计10万多，被答辩人家里出了2万元，承包了该玉器店。而且，我一边和被答辩人经营玉器店，一边在外打工，将工资卡一直是交给被答辩人用于生活及玉器店进货等等。有时候，玉器店进货没钱时，我们家都是把粮食卖了，向亲朋好友借钱用来进货。而被答辩人却说玉器店是别人的，完全是在捏造事实，是在恶意编造谎言。

　　二、被答辩人之所以起诉离婚是因为其与第三人有不正当关系，为了两个孩子能有一个有利的成长环境，希望法庭对被答辩人进行批评教育，促使被答辩人早日端正思想，断绝与第三人的关系，答辩人愿再次原谅被答辩人

　　答辩人为了改善家庭生活，更为了被答辩人和两个孩子能够生活的富裕幸福，自己还在外打工，每月收入四、五千元的工资卡全部交给被答辩人。但是，被答辩人在x年开始经常和别人一起出去旅游，外出购物，花钱也越来越多，不仅我给他的工资他用来和别的男人一起出去旅游、玩等花销，我名下的5张共5万元的信用卡也交给了被答辩人，但是仍然不够她花销!而且，被答辩人对家里孩子也不闻不问，孩子都是我和我妈在养，我除了在外工作上班，回家以后还做饭、洗衣服等等，几乎承包了所有家务。而被答辩人却经常和别的男的一出去旅游，一出去就好几天，打电话也联系不上，回来了也不说去哪里了，回到家里就玩手机，和别的男的在网上聊天，打电话也背着我，言语甚是亲昵!更令人气愤的是，其中有一次，被答辩人还让一个男的来我在x店门市跟我闹事!

　　对于被答辩人的种种不良行径，答辩人实在是非常气愤，但是考虑到两个年幼的孩子将来的成长，我不想让孩子从小就生活在一个离异的家庭，更不想让孩子有后爸后妈!所以，只要被答辩人能够回心转意，保证不再和第三者联系，我愿意再次原谅被答辩人，只为孩子能够有一个微暖的家!希望法庭对被答辩人进行批评教育!

　　三、答辩人坚决不同意离婚，故对子女抚养问题及不作任何答辩。

　　综上所述，答辩人认为：答辩人与被答辩人感情并未完全破裂，仍有挽回的余地，答辩人不同意离婚，恳请法庭能给双方一个缓冲的过程并对被答辩人进行批评教育，给原本幸福的婚姻一个挽救的机会。被答辩人杜撰离婚借口，编造歪曲事实后诉至法院，其诉讼请求违反了我国民法的诚实信用原则，也违反了我国《婚姻法》的规定，没有任何法律依据，请求人民法院依法予以驳回。

　　此致

　　x人民法院

　　答辩人：

　　x年一月二十四日

答辩状范文离婚（第11篇）

　　亲爱的奶奶：

　　您好!

　　时间过得飞快，您回老家一去就是三年，这次好不容易回来一趟，却又来也匆匆，去也匆匆。虽然您这次来了快五个月，可我却觉得太短暂了。奶奶您要走的那天——10月10日，前天正好是星期一，您知道吗?多么想去送您啊，可因为我要去上学，所以就没能去送您，我知道，您一定不会怪我，而且会更高兴，因为您一直希望我能好好学习。其实，那天我看到爸爸﹑妈妈一起去汽车站送您，可是为了学习，我只能背着书包去上学。

　　奶奶，您坐了一个小时的车，一定很累吧，您才刚回老家两天,可要多多保重身体，虽难您已经回了老家，可我总觉得您还在我身边。奶奶，我几个月没见到小表妹，她一定长高了吧，也一定更漂亮了吧!代我向阿姨﹑姨夫还有小表妹一家人问好!不知道小表妹是否喜欢我送给他的那个会唱歌的布娃娃?奶奶，我知道，我最近成绩有所下降，表现得也不如以往。我一定好好学习，重新振作起来，拿出好的成绩。

　　祝您健康长寿!万事如意!

答辩状范文离婚（第12篇）

　　答辩人（被告）： 靳____ 男 汉 现住____县____镇____村

　　身份证：________  电话：______

　　被答辩人（原告）：周____ 女 汉 现住____县____镇____村

　　身份证：______________ 电话：________

　　答辩请求：

　　1、周____提起离婚诉讼一案，贵院已依法受理。现答辩人就被答辩人的起诉提出答辩意见。答辩人认为，双方感情并没有完全破裂，被答辩人提出的离婚理由未达到我国《婚姻法》第三十二条规定的法定离婚条件，答辩人不同意离婚。

　　2、请求驳回原告的全部诉讼请求。

　　理由如下：

　　一、答辩人与被答辩人感情尚未彻底破裂，不符合离婚的法定条件，被答辩人上诉理由完全不成立。

　　（一）答辩人与被答辩人感情尚未彻底破裂，不符合离婚的法定条件。

　　答辩人与被答辩人于2008年经熟人介绍相识，后经二年的自由交往确立恋爱关系，在恋爱期间，我们彼此快乐开心，彼此倾诉双方的家庭背景，随着时间的发展，我们的感情日益升华，彼此都见到双方父母，并且给双方父母留下了良好的印象，答辩人还按风俗送彩礼，得到被答辩人的同意。于2010年5月双方登记结婚，随后办理了婚宴，婚后答辩人与被答辩人相敬如宾，双方夫妻感情一直较为融洽，并于2011年4月20日生育儿子靳佳乐。

　　（二）答辩人与被答辩人感情基础良好

　　答辩人与被答辩人经人介绍相识，两年的恋爱，相互了解，有深后的感情基础，双方的性格相近，爱好相同，婚前婚后均能和睦相处，感情较好。两年的恋爱，走入婚姻必然是深思熟虑的结果。双方结婚时均已达到法定结婚年龄，对对方有深入的了解，婚后一起度过了三年多的幸福生活。这些基本的事实，是被答辩人不能否认得。

　　（三）答辩人与被答辩人共同生活中，一直和睦相处。

　　答辩人认为被答辩人在诉状中谈到的婚后经常吵架，不是事实。吵架不是没有，但没有经常吵架，婚后答辩人与被答辩人一起在被答辩人家中生活了一年多，在此期间被答辩人的父母及家人，对我很好，待我像亲生儿子及亲兄弟一样，与其父母及家人从没有发生过口角。在居住期间，家人们也帮助我解决很多问题，比如工作问题，洗衣做饭等等。这些事实，也是被答辩人及其家人不能否认的。

　　（四）答辩人坚决不同意离婚，故对子女抚养问题及共同财产问题不作任何答辩。

　　二 恳求人民法院综合考虑本案事实，结合法律规定，判决不准答辩人与被答辩人离婚

　　1 本案答辩人与被答辩人夫妻关系的现状是虽有微小矛盾但属于夫妻正常闹别扭，远未达到夫妻感情彻底破裂，确已破裂的程度。

　　2 本案被答辩人有和好的愿望，也有和好的可能。

　　由此看来，本案被答辩人与答辩人闹离婚仅仅是正常的夫妻生活，锅碗瓢勺交响曲中的一个小插曲，是几乎每对夫妻都有可能碰到的“槛”。答辩人相信，只要合议庭能够根据案件事实，结合法律规定，辅以耐心细致的说服工作，是能够化解答辩人和被答辩人的“疙瘩”，帮助答辩人与被答辩人迈过这道“槛”的。从而也维护了一个本来不该解体的家庭，答辩人愿意给予更多的宽容和理解，通过交流沟通消除彼此之间的误会，更不愿看到因为离婚而伤害到年幼的儿子，让儿子从小在残缺的家庭中生活成长。

　　综上所述，答辩人与被答辩人有深厚的感情基础，夫妻感情并未破裂，且答辩人与被答辩人之间不存在《中华人民共和国婚姻法》相关规定中的离婚事由，故答辩人不同意与被答辩人解除婚姻关系，请贵院依法驳回其起诉。

　　此致

　　____矿区人民法院

　　答辩人：

　　年 月 日

答辩状范文离婚（第13篇）

　　答辩人邱梦影(化名)，女，x年11月2日生，汉族，住上海七村41号302室。

　　被答辩人金大云(化名)，男，x年2月3日生，汉族，住上海七村29号401室。

　　答辩人收到了(x8)*民(民)初字第61号案的起诉状的副本，现针对被答辩人诉求答辩如下。

　　答辩请求：

　　一、请求判决被答辩人允许答辩人在现住房陪同儿子至初中毕业，期满答辩人自行搬出，在此情况下答辩人同意其离婚请求;

　　二、请求判决儿子金云飞(化名)归被答辩人直接抚养，答辩人每月支付抚养费500元，到儿子满18周岁为止;

　　三、请求判决被答辩人支付近8年来儿子的抚养费96000元，精神抚慰金10000元;

　　四、依法分担本案诉讼费。

　　事实和理由：

　　一、答辩人与被答辩人x0年10月18日登记结婚，婚后一段时间感情很好，x5年11月8日儿子金云飞出生。后来被答辩人染上赌博恶习，经常夜不归宿，以至嗜赌成性，弃妻儿和家庭于不顾，甚至白天睡大觉，把工作扔到脑后，整天游手好闲，浑浑噩噩，得过且过，工作单位频繁更换。答辩人无数次苦口婆心劝告，劝其不要沉迷下去，对工作和家庭应负起责任，振奋精神，从头再来，均遭被答辩人的无理拒绝，使答辩人付出的心血全部付诸东流。

　　二、答辩人一直认为“成一个家难、拆一个家易”。因此，答辩人不但悉心照料病魔缠身的儿子，还在被答辩人近8年不在家情况下，主动挑起精心呵护公婆的重担：刷锅洗碗，料理家务，嘘寒问暖，陪伴聊天，精神赡养，陪同就医，排队挂号，付款取药，床前伺候，都心甘情愿，有人说答辩人是个顶着一个天的女丈夫。这不但获得了公婆的理解，也感动了居委会，法官不妨去周围群众中作些了解，是非真相必将大白于天下。

　　三、答辩人坚持对家庭负责，对儿子成长负责，期望被答辩人改弦易辙，洗心革面，重新做人，为此当年东挪西凑为其归还了三万元赌债，但其不思悔改，无可救药，竟然将其名下属于夫妻共有房子偷偷卖掉去归还新的赌债，并辞去上海好端端的工作，抛弃妻子儿子及其父母，欺骗说去广西出差，而且一去就是近8年几乎不归，弄得答辩人和儿子不得不在被答辩人父母房子里委屈居住。既然被答辩人坚持非离婚不可，在法院两次不准予离婚之后又第三次起诉，答辩人无奈只好成全他的诉愿，但被答辩人应当允许答辩人免费在现住房陪同儿子住至初中毕业，期满答辩人自行搬出，否则不同意离婚。

　　四、儿子已经年满10周岁，答辩人已经征求儿子意见，表示愿意随父亲和爷爷一起生活，原因是母亲近几年不会有住房，不利于自己的学习成长，为此请求法院尊重儿子的选择。答辩人愿意每月支付儿子抚养费500元，到儿子满18周岁为止。答辩人强调指出，儿子是过敏性体质，难以治愈的哮喘缠身不去，几乎每两个月住院一次，但被答辩人自x1年开始不给家里提供什么费用。近8年来儿子的学费、家教费、业余项目学习费、生活费、医药费等等全部费用，都由答辩人一人独自承担，近8年已经支出了19xxx0元，花掉了所有的积蓄，使答辩人成了真正的“月光族”，有时不得不伸手借债，故请求依法判决被答辩人支付儿子抚养费的50%，即96000元。

　　五、被答辩人欺骗家人说去广西出差，答辩人及公婆家人都信以为真，后来方知其在上海辞职的真相，实际是调到了设在广西中国机械工业股份有限公司，经常半年甚至一年无音信。有次回家答辩人发现其旅行袋中有避孕套和壮阳充剂，而且拒绝过夫妻性生活，答辩人才感到问题的严重，便委托公公前去广西探明虚实，公公回来说被答辩人“变坏了”。后来答辩人发现其在广西与其他女人同居多年至今，并且生有孩子，其行为已构成重婚罪，属于重大过错。答辩人多年的劳累与精神折磨，经常彻夜难眠，以致今天浮肿难退，患上高血压、心脏病，不得不常年与药物为伴，身心俱疲多伤，为此请求判决被答辩人支付精神抚慰金10000元。

　　六、结婚时购买的电器、家俱等一切财产都归被答辩人所有，惟有在被答辩人分文不给家里时答辩人独资购买的微波炉、冰箱、电扇，还有结婚时双方父母赠与的两个戒指、一根项链和一根手链，请求判决归答辩人所有。

　　综上事实和理由，被答辩人嗜赌成性，不可救药;满口谎言，欺骗家人;8年不尽丈夫和父亲义务;在外与其他女人同居并生有孩子，广西公司提供了他的一些具体信息，证明他具有重大过错，给答辩人造成了极大的身心伤害。答辩人保留追究被答辩人重婚罪的法律责任。为保护妇女和儿童合法权益，弘扬家庭和谐与社会文明，请求法院深入居委，查明真相，主持公道，支持答辩人的诉讼请求。

　　此致

　　上海市**区人民法院

　　附件：本状副本1份;

　　有关证据1份。

　　答辩人：

　　x8年10月31日