延期开庭的申请书范文（第1篇）

　　申请人：

　　委托代理人：，*事务所律师。 申请请求：请求依法延期(延期期限三个月)开庭审理原告*公司与被告*公司合同纠纷一案。

　　事实和理由：申请人与被告*公司合同纠纷一案，已经贵院受理，并定于*年*月**日*时开庭。因被告提出与申请人进行和解，申请人依《民诉法》第145条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

　　此致

　　20xx年x月x日

延期开庭的申请书范文（第2篇）

　　广州市__区人民法院：

　　贵院(__)穗越法民一初字第___号开庭传票我司已收悉，因我司委托代理人___律师事务所___律师于__年_月_日在深圳市___区___法庭同样有庭要开，并且___法庭的传票签发在先。加之，开庭地点在深圳与广州两地，无法保证参加开庭的时间。特此申请，请求贵院理解与支持，准许延期开庭!

　　申请人(盖章)：

　　日期：

延期开庭的申请书范文（第3篇）

　　申请人____，____年_月__日出生，男，汉族，武汉人，武汉工程大学环境与城市建设学院_________研究室主任，住武汉市洪山区卓刀泉路271号五环社区__—_—___室，电话_____。

　　申请事项：

　　请求贵院延期开庭审理王__诉申请人离婚纠纷一案。

　　事实和理由：

　　20__年__月__日下午4时，申请人收到了贵院受理的王__诉申请人离婚纠纷一案的`《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而11月8日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王__离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要一定的准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。

　　此致

　　____区人民法院

　　申请人：___

　　20__年__月__日

延期开庭的申请书范文（第4篇）

　　年假延期申请单

　　本人， 因春节，故在此申请跨年度安排本人的年休假，以便能在春节期间享有更多的假期，请酌情批准。

　　Because I will go back to the hometown during CNY holiday, I need more time. I have to delay my annual leave to Chinese New Year. Please consider and approve.

　　以下为本人201x年度年假的延休计划：

　　The below is my leave-taking plan.

　　申请人Applicant:

　　日期Date:

延期开庭的申请书范文（第5篇）

　　申请人：张__，男，汉族，19__年8月__日生，河南鄢陵县__乡河岗村__号。

　　请求事项：延期审理。

　　事实和理由：申请人诉焦作市__园林绿化工程有限公司合同纠纷一案，案号（20__）解民初字第1079号，由贵院受理，开庭时间定于20__年9月20日。因申请人在外地打工，申请人委托代理人在此期间有两个庭均在外省，无法及时参与庭审活动，为了保障申请人的合法权利，希望贵院将庭审延期到20__年10月1日以后。

　　此致

敬礼！

　　申请人：xxx

　　20xx年xx月xx日

延期开庭的申请书范文（第6篇）

　　申请人：XXX，男，汉族，XX岁，电话：XXXX。

　　申请请求：请求依法延期开庭审理申请人诉XXX民事纠纷一案。

　　事实和理由：

　　申请人与XX纠纷一案，已经贵院受理，并定于XX年X月X日下午XX时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼(在外地、生病等)，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第146条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

　　此致

　　XXX人民法院

　　申请人：XXX

　　特别授权代理人：XXX

　　申请日期：XX年X月X日

延期开庭的申请书范文（第7篇）

　　__监督管理局：

　　本人(单位)__，性别：女，年龄30岁，所属的康乐药店，在20__年10月11日被单位所属永平县食品药品监督管理局检查发现本药店无《医疗器械经营企业许可证》。本人(单位)对贵局作出的行政处罚决定书所认定的违法事实和给予的.行政处罚无异议，并愿意缴纳罚款，但是本人家庭情况特殊，家有老母亲病重住院，以及2岁多的小孩，丈夫身体也患有肾结石，暂时无力缴纳罚款。恳请延期缴纳罚款。

　　申请人：__

　　日期：20__年11月26日

延期开庭的申请书范文（第8篇）

　　申请人：___，男，汉族，__岁，电话：____。

　　申请请求：请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。

　　事实和理由：

　　申请人与河南___有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20__年_月_日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

　　申请人：__

　　20__年__月__日

延期开庭的申请书范文（第9篇）

　　申请人:贾xxx，男，xx岁，汉族，xx省xx市人，私营企业业主，现住xx市xx区xx路xx号。延期开庭申请书。

　　请求事项:

　　对于申请人与xx对外经济贸易公司鲜蘑公司购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。

　　事实和理由:

　　申请人与xxx对外经济贸易公司间鲜蘑购销合纠纷，你会定于xx年xx月xx日上午开庭审理。申请人于xx年xx月xx日至xx月xx日在xxx省xxx市考察，原定于xx月xx日返回。

　　因xx省xx市至xx省xx市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回xx市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。

　　此致

　　申请人:贾xx

　　xx年xx月xx日

延期开庭的申请书范文（第10篇）

　　尊敬的领导：

　　因本人生育后，目前无人帮助照顾孩子，特向领导申请办理延长假手续，特此申请，望领导审批。

　　特此

　　敬礼！

　　申请人：

　　×年××月××日

延期开庭的申请书范文（第11篇）

　　工商银行_市支行：

　　我单位________，于二O__年九月十五日向贵行贷款300万元，现已经到期，因近期我单位资金周转困难，一时无法偿还贵行贷款，需待到年底应收帐款到帐后，才能向贵行偿还贷款，现特向贵行申请延迟三个月还贷，请贵行予以批准。

　　此致

　　申请人：___

　　20__年九月十日

延期开庭的申请书范文（第12篇）

　　申请人：____，男，汉族，____年___月___日生，河南鄢陵县___乡河岗村___号。

　　请求事项：延期审理。

　　事实和理由：申请人诉焦作市____园林绿化工程有限公司合同纠纷一案，案号（20___）解民初字第___号，由贵院受理，开庭时间定于20__年__月__日。因申请人在外地打工，申请人委托代理人在此期间有两个庭均在外省，无法及时参与庭审活动，为了保障申请人的合法权利，希望贵院将庭审延期到20___年___月___日以后。

　　此致

　　焦作市___区人民法院

　　申请人：__

　　__年__月__日

延期开庭的申请书范文（第13篇）

　　沭阳县人民法院：

　　贵院受理的方金华诉我公司电信服务合同纠纷一案，因本案涉及我公司的商业秘密，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条的相关规定，特申请贵院延期审理。

　　特此申请。

　　申请人：

　　日期：

延期开庭的申请书范文（第14篇）

　　申请人：张xx，男，汉族，19xx年8月xx日生，河南鄢陵县xx乡河岗村xx号。

　　请求事项：延期审理。

　　事实和理由：申请人诉焦作市xx园林绿化工程有限公司合同纠纷一案，案号（2011）解民初字第1079号，由贵院受理，开庭时间定于20XX年9月20日。因申请人在外地打工，申请人委托代理人在此期间有两个庭均在外省，无法及时参与庭审活动，为了保障申请人的合法权利，希望贵院将庭审延期到2010年10月1日以后。

　　此致

敬礼！

　　申请人：xxx

　　20xx年xx月xx日

延期开庭的申请书范文（第15篇）

　　申请人：___，男，1971年5月28日出生，汉族，住xxx县光明街108号27排20号。

　　请求事项：

　　请求贵院延期审理申请人与___、___交通事故纠纷一案

　　事实和理由：

　　申请人与___、___交通事故纠纷一案，贵院定于20XX年7月27日上午开庭审理。申请人因工作出差，在开庭时无法返回，故不能按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条之规定，特请求贵院推延本案开庭审理的日期。

　　此致

　　申请人：

　　20XX年7月25日

延期开庭的申请书范文（第16篇）

　　我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：

　　1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。

　　2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。

　　3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。

　　由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。

　　工程有限公司

　　二○xx年九月十三日

延期开庭的申请书范文（第17篇）

　　上海市公安局

　　外国人出入境管理处

　　兹有本公司总经理先生因工作需要，需要在我司担任副总经理一职，及其妻子和两个儿子、作为家属留沪，现按照相关规定申请办理居留许可证事宜。

　　致礼!

　　上海 有限公司

　　201x年x月x日

延期开庭的申请书范文（第18篇）

　　申请人：河南_____有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区___号。

　　法定代表人：_____。

　　请求事项

　　关于______区人民法院（20___）开民初字第___号“被申请人_____诉申请人河南_____有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

　　事实与理由

　　被申请人_____诉申请人河南____有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20___年___月__号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理；且本案中_____最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

　　此致

　　____区人民法院

　　申请人：河南___有限公司

　　20__年__月__日

延期开庭的申请书范文（第19篇）

沭阳县人民法院：

　　贵院受理的方金华诉我公司电信服务合同纠纷一案，现我公司需要调取大量证据材料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的相关规定，特申请延期开庭，举证期间为1个月。

　　特此申请。

　　申请人：

　　日期：